Accueil > Nos services > Appels d'offres > Annonce

Consulter les appels d'offres


Remplacement des menuiseries du musée sainte croix


Date limite de réception : 2017-12-15

Type de mission :  fournitures

Type d'avis : Avis de marché

Lieu d'exécution du marché / de la mission : Aquitaine Limousin Poitou-Charen


Descriptif du marché / de la mission :

BOAMP 
Avis n°17-156117

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Poitiers.
Correspondant : gérard Berthault, direction construction place du marechal leclerc cs 10569 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-52-37-20, courriel : gerard.berthault grandpoitiers.fr adresse internet : http://www.poitiers.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur :  http://www.marches-securises.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement des menuiseries du musée Sainte Croix.
Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations font l'objet de 3 tranches définies comme suit :
- tranche ferme - menuiseries bâtiments XVI et Xviième siècle 
- tranche optionnelle 1 - menuiseries bâtiment administratif façades nord 
- tranche optionnelle 2 - menuiseries bâtiment administratif façades est, sud et ouest
Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 2 ans
Le délai d'exécution de chaque tranche est fixé comme suit :
- tranche ferme : 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche
- tranche optionnelle no 1 : 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche.
- tranche optionnelle no 2 : 12 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande en cas d'avance si le montant de la tranche est supérieur à 50 000,00 euros hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois 
Retenue de garantie avec interdiction de caution personnelle et solidaire. 
Le délai de garantie de parfait achèvement est de 1 an à compter de la date d'effet de la réception.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux sont traités à prix forfaitaires. 
Les prix sont fermes actualisables. 
Le marché prévoit une avance de 5 %. 
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire avec mandat administratif. 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. 
Paiement sur le budget de la Ville de Poitiers.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-iii du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : une nouvelle fonction " marché public simplifié " (M.P.S.) est à la disposition des candidats sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Poitiers 
(https://www.marchessecurises.fr). Grâce à cette fonction, les candidats ne sont plus obligés de déposer les documents de candidature, seul leur numéro de SIRET leur est demandé. 
Les documents administratifs en candidature MPS seront téléchargés par le pouvoir adjudicateur sur la plateforme après attribution. 
En cas de candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. 
Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les plus intéressants. 
La méthodologie d'analyse des critères de jugement des offres est précisée au règlement de la consultation. 

La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. 
Contact : M. Gérard Berthault - direction Construction - tél : 0643176307 - courriel :  gerard.berthaultgrandpoitiers.fr 
La date pour visiter les lieux est fixée au 22 novembre 2017 de 9h à 11h - le rendez-vous est fixé au musée Sainte Croix.

L'Attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et définis à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr. 

Adresse de dépôt de la copie de sauvegarde ( ! la remise ne fait pas l'objet de remise de récépissé): 
Direction Construction 
Rue du Chanoine Duret - forum Rivaud 
3e ETAGE 
86000 Poitiers 

Ou, si la copie est envoyée par service postal, devra l'être à l'adresse ci-dessous : 
Ville de poitiers 
Direction Construction 
Place du Maréchal Leclerc 
Cs 10569 
86021 Poitiers Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2017.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : interbat.
en cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro est à la disposition des soumissionnaires, tél. : 04-92-90-93-27, adresse internet :  http://www.marches-securises.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac - cs 80541 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09 adresse internet :  http://poitiers.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac - cs 80541 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09 adresse internet :  http://poitiers.tribunal-administratif.fr .


Métier : conservation-restauration / objets en bois - mobilier - dorure


Nom de société : Ville de Poitiers

Contact : Ville de Poitiers

Numéro de téléphone : 05-49-52-37-20

Email : gerard.berthault@grandpoitiers.fr




Badge SITEM